建设工程施工合同（通用7篇）
在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下内容是虎知道为您带来的7篇《建设工程施工合同》，在大家参考的同时，也可以分享一下虎知道给您的好友哦。
建设工程施工合同 篇一
甲方（全称）：________________________
乙方（全称）：________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：苏地20xx-B-23地块项目外遮阳工程（一标段）（16#17#21#楼）
工程地点：苏州高新区马运路北，滨河路东天之运花园
工程内容：外遮阳制作供货和安装
二、工期要求
根据现场实际施工进度要求。
四、质量标准及质保期
工程质量标准：合格；
质保期：贰年
五、合同价款
单价：252元/㎡，图纸面积为2851.68㎡
总价：（大写）柒拾壹万捌仟陆佰贰拾叁圆（小写）￥718623元整乙方组织生产前，须现场测量窗户尺寸，并向甲方出具实测尺寸清单，甲方认可后方可组织生产，此清单经甲乙双方签字盖章后作为排产及竣工结算的依据，亦作为本合同的补充，具有同等法律效力。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款、本合同补充条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、其他
1、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
2、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
3、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
4、本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建材购销合同 篇二
甲方（需方）：________________________乙方（供方）:________________________
根据《________》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况单位：____元/套总价合计人民币（大写） ________万(写)：￥___________元质量标准：
交货时间：
交货地点：
第二条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后一日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第三条付款方式及。时间：双方约定以第一种方式支付价款。购销合同（一)签定合同时，买方支付(定金/预付款）40万（定金不得超过总价款的_____%），货到验收后一次性支付余款:
第四条：违约责任
（一）卖方违约责任：
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款____%的违约金；迟延交货一日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
（二）买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款____%的违约金；
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
第五条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。其他约定事项：
第六条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
甲方（公章）：___________________________乙方（公章）：___________________________
____________年__________月__________日____________年__________月__________日
建材购销合同 篇三
甲方：____________联系电话：________________________
乙方：____________联系电话：________________________
依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，双方就甲方采购乙方材料设备事宜协商一致，签订本合同：
第一条、工程概况、产品清单、材料产地
1、工程名称：__________________
2、工程地点：__________________
3、产品名称、型号、数量、金额详见附表
第二条、交货时间、交货地点及方式
1、交货时间：合同生效之日起______天内乙方按甲方数量供货到工地甲方指定地点。
2、交货地点及方式：由乙方负责将产品运至工程所在地甲方指定地点，并对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸等过程的安全，并承担该过程中产品的毁损、灭失等风险。乙方保证在确认产品因运输、装卸过程中发生损坏或短缺后，按甲方要求给予调换和补齐缺件。
第三条、合同价款及付款方式
1、甲方预付乙方货款订金，到帐后双方确认单价后______天内乙方即将货物运至甲方指定地点。
2、产品安装验收合格后______个工作日内付清余款，甲方须付清乙方货物余款后，乙方即把全额货款发票交予甲方。
第四条、产品的防护与包装
1、包装坚固可靠，箱外有标记，箱内有完整的装箱单，要适合汽运和吊装，具有防潮、防震、防腐蚀措施，保证产品在运输途中不损坏。
2、产品包装箱必须标识清楚，应能从外包装的标识上明确识别箱内产品的名称、数量、规格、型号、重量以及在图纸上的标识号等内容。每件产品的零部件或备品备件必须单独包装并明确标识后和对应的产品一同装箱。
3、产品发货前应电话通知甲方和配合安装的施工单位，得到确认后再发货。若因乙方未取得甲方确认提前发货到现场，产生的保管和保护责任和费用由乙方
4、产品到达现场后的卸车由乙方负责。乙方应承担由于其包装不符合合同要求而引起的产品锈蚀、损坏、丢失等责任。
第五条、随机文件
1、出厂证明等相关证件。
2、到货详细产品清单。
第六条、检验及验收
1、产品质量等级：【合格】。
2、乙方承诺其向甲方销售的产品均符合国家的质量要求和规范，如甲方所用产品发现质量问题，均由乙方负责更换，但因甲方不当使用或人为造成的而使产品损坏的，乙方不承担责任，费用甲方自理。
第七条、质量保证及售后服务
1、乙方对质量负责的条件：快速接头质量标准按快捷厂标。
2、乙方保证其提供的产品是全新的未曾使用过的，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。甲方应保证其产品经过正确的安装、正常操作和保养，乙方方可保证产品寿命期内运转良好。
3、乙方保证按________________________体系保证能为甲方提供高质量的产品和完善的售后服务
4、以上产品乙方不负责给甲方安装，快捷接头乙方派技术人员现场指导，乙方要按快捷管业安装规范操作施工。
第八条、违约责任
1、乙方违约责任:乙方无法按照合同规定时间交货，每逾期一日，向甲方支付违约金人民币____________元；逾期交货超过______日，甲方有权单方解除合同，乙方按合同总价的向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。
2、甲方违约责任：甲方在交货时间内对乙方的合格货物拒绝接收或因甲方原因需要整批退货一律不退。每逾期一日，向乙方支付违约金人民币____________元；如甲方未能按照合同的规定付款，逾期每日按照合同总金额的______%计算支付乙方违约金，并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失。
第九条、争议解决方式
在执行本合同中发生的或与本合同有关的所有争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，依法向合同签订地的仲裁机构或人民法院申请仲裁。
第十条、其他
1、本合同自双方签字、盖章之日起生效，保质期满后自行终止；
2、本合同各缔约方在任何情况下均不得将本合同项下的权利或义务全部或部分转让第三人。
3、合同有效期限：自签订合同之日起至本合同双方所有权利义务履行完毕止；
4、合同一式______份，甲乙双方各执______份，每份均具同等效力。
5、本合同及合同附件具同等法律效力。合同附件包括：
甲方（签章）：______________乙方（签章）：______________
________年______月______日________年______月______日
建材购销合同 篇四
甲方（需方）：________________________乙方（供方）:________________________
根据《___________》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它：模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下（备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为95%）若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。
二、乙方供应产品或原材料必须满足：
1、达到四川省相应的质检验收标准；
2、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应；
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前____天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。（结算以实际送货数量为准。）
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定：货到工地_____个月后_____个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____%的违约金。
2、甲方逾期付款的，应按_______银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，应比照__________银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，
以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后_____天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。
甲方（公章）：___________________________乙方（公章）：___________________________
____________年__________月__________日____________年__________月__________日
建材购销合同 篇五
供货方：（以下简称供方）
需货方：（以下简称需方）
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：
第一条、产品
第二条、供货日期：从20xx年6月15日起至本工程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准（需提前三天通知）。
第三条、质量要求：供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档，供方供给需方同样质量的产品。
第四条、货款及费用等付款及结算办法：
1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。
2、交货地点：都尉街道办事处
3、结算方式：
第五条经济责任
（一）供方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、供方按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
（二）需方应负的经济责任
1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。
第六条产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
第七条如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前天与供方协商。
第八条本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十条本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
第十三条本合同一式份，由甲、乙双方各执份。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
21年10月1日21年10月1日
建设工程施工合同 篇六
发包单位：________________________（甲方）
承包人：________________________（乙方）
根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第1条：工程概况
工程名称：________________________
工程地点：________________________
工程内容：________________________
含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水（抽水工具由甲方提供）、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。
工程总价：按下室占地面积×18元（此价格含不可考虑的因素，没有任何价格调差）。
工期：________________________
第2条：合同使用标准和法律
1、合同使用标准：GBJ7—89、JGJ94—94
2、适用法律：中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例
第3条：甲方工作
1、公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。
2、按照合同条款按时按量支付工程款。
3、如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。
4、负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。
5、对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不服从甲方现场施工员的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务（或整改内容）的，甲方有权另行安排人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议；中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。
第4条：乙方工作
1、乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止。
2、乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必须派人员配合，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。
3、前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工，施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要求，甲方有权终止合同，并按完成的50%结算。
4、乙方进场后，甲方负责提供住宿及生活水电，乙方自带破桩工具（包括空压机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。
第5条：工程款
工程款支付金额和时间：按地下室后浇带分成六块，每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清，甲方违约的责任：甲方不按期付款，乙方有权停工，甲方应承担乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金，乙方只提供收款收据。
第6条：合同的。生效与终止
合同签字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。
第7条：合同份数
甲乙双方各执2份。
第8条：合同款未尽事宜，经双方协商后，用补充协议补充或协商解决。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建材购销合同 篇七
需方： （以下简称甲方）
供方： （以下简称乙方）
甲乙双方本着平等互助，诚实首信的原则，根据中华人民共和国合同法，经营法，经双方协商，签订以下合同，以资共同遵守。
一、合同内容：
1、所提供材料的品名、品牌、规格、型号、数量及单价等相关信息。
二、质量要求（乙方需提供的产品符合下列质量要求）：
1、 乙方必须提供全新的材料（含零部件，配件等），表面无划痕，无碰撞痕迹，且权属清楚，付产品合格证书及检测报告，不得侵害他人的知识产权。
2、 材料必须符合或优于国家规定的“装修材料有害物质限量”的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求，技术指标与出厂标准，做到外观整洁，标识清楚。
3、 乙方对其产品包修，包修期为年，在包修期内出现产品质量问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），所产生的费用由乙方自行承担。包修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题，甲方同时有权解除合同，并追究其经济责任、另选供货商。 其他质量要求： 。
三 交货时间与地点：
1、 乙方负责将材料运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸的费用。并在材料交付给甲方前承担风险责任，甲方在交货地点对数量、外观检查后验收，对材料质量不符合或规格不符的，有违合同原则的产品甲方有权拒收，并由乙方承担因此而产生的经济费用和一切损失。装饰材料购销合同
2、 交货时间：
3、交货地点：
四。付款方式：
1、 乙方在材料交付甲方指定地点并验收合格后，要求甲方提供收货确认单并支付材料款的 50%，余款在甲方安装验收合格后的 15个 工作日内凭发票一次结清。
2、 国家税收应由乙方自行负责（材料应交税收）。
五。双方违约责任：
甲方责任：
1、 甲方如中途变更材料品种、规格、型号、质量或包装，应提前天通知乙方，经乙方同意后，可以签订书面合同副本。
2、 甲方如中途退材料应事先争得乙方的同意，乙方同意退材料的，应由甲方支付乙方由此造成的相应损失或赔偿相应材料总值 的违约金，乙方不同意退材料的甲方仍需按合同规定收材料，产品质量不符合国家标准行业规定及合同约定的情形除外。
3、 甲方如未按合同约定的日期向乙方付款的每延期一天，应按延期付款总额的 %计算支付给乙方，或按银行同期利率支付，作为延期付款违约金。
乙方责任：
1、 材料品种、规格、质量不符合本合同约定时，乙方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给甲方造成的全部损失。如果乙方逾期不予包修、包换、包退或该产品在包修、包退、包换一次后仍然出现质量问题，则甲方有权解除合同，同时由乙方向甲方支付总材料款的 (%)的违约金。
2、 乙方应在合同约定的时间及地点交材料，如果乙方逾期交材料，应争得甲方同意，然则每逾期一日，乙方应按总材料款的 %计算，向甲方赔偿逾期违约金，如因乙方原因材料逾期天数过多给甲方造成不可估量损失的乙方应赔偿因此产生的一切损失及相关费用。
六、免费条款：
甲乙任何一方如确因不可抗拒力的原因、因素，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由，在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或履行部分，并全部或部分免予并承担违约责任。
七、合同争议解决方式：
本合同一式两份，在执行本合同中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商，调解不成的可由当地人民法院或当地仲裁机构仲裁解决。
八、合同生效：
本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章之日起生效，本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协议解决，并签订补充协议，且有同等效力。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
电话： 电话：
授权代表签字盖章： 授权代表签字盖章：
年 月 日 年 月 日
以上就是虎知道为大家带来的7篇《建设工程施工合同》，希望对您有一些参考价值。
【建设工程施工合同】相关文章
担保协议书最新8篇10-03
房屋租赁合同（最新4篇）09-26
小区广告合同【通用3篇】09-20
建筑施工安全协议书（实用8篇）09-25
施工安全协议书【最新8篇】09-20
建设工程施工合同（通用7篇）09-19
建筑工程施工合同协议书（实用9篇）09-25
简单版施工合同（最新4篇）09-22
工程施工合作协议书最新5篇10-08
安装施工安全合同【9篇】09-28