工程施工合同补充协议范本（最新4篇）
《工程施工合同补充协议范本（最新4篇）》由壶知道为您提供，希望可以在【补充协议格式】写作方面，给予您一定的参考价值。
2022年合同补充协议书格式 篇一
甲方： （以下简称甲方） 协议地点：
乙方： （以下简称乙方） 协议时间： 年 月 日
一、经甲乙双方协商就乙方在甲方订车事宜达成如下协议：
二、质量要求、技术要求，供方对质量负责的条件和期限：按厂方技术标准及三包规定执行，需方必须在规定走保期间到特约维修站搞好走合保养，否则责任自负。
三、交（提)车地点：宜宾(甲方公司）：交车时间：自订车之日起 15 个工作日内。
四、运输方式：通过公路人工驾送运输方式送达。
五、验收标准：按厂方有关技术标准验收，如有异议，乙方应在验收时提出，否则视为质量合格（乙方如有特殊要求，应以书面形式告知甲方，经甲方同意后方可作为验收标准；乙方如未提供书面技术要求，则按生产厂技术标准作为验收标准）。
六、随车备品、备件、工具：按厂方随车清单配备随车工具。
七、合理损耗标准及计算方式：按国家有关规定执行。
八、结算方式及期限：
1、预付订金： 元（大写： 整），
2、付清金额车款提车。
九、违约责任：
1、按国家有关规定执行（双方另有约定除外）。
2、车辆到交（提)车地点后乙方必须在约定交车时间(延迟提车时间不能超过叁个工作日）内付清余款提车，否则视为乙方违约，且甲方有权解除协议，同时甲方不退还订金。
3、甲方不按时交车应视为延时交车，车到后乙方验收如有异议，但交车日期以甲方通知（电话或书面）乙方验收当日为准。
4、如甲方延时交车叁拾个工作日，乙方可单方终止协议，甲方赔偿乙方人民币 元（大写： 元整）/辆，并退还订金，此协议自动作废。
十、解决协议纠纷方式：协商解决，协商不成，乙方可向协议签订地人民法院提起诉讼。
十一、甲方收到订金后，经双方签字或盖章后生效。
十二、其他约定事项：上述车价每台 元。含车购税、保险、入户费、检测费、工本费。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2022年合同补充协议书格式 篇二
其他约定条款
（1）凡由甲方出资培训乙方，双方另行签订《培训/教育协议》，因乙方原因而提前解除劳动合同，乙方应赔偿甲方的培训等费用，具体赔偿标准执行《培训/教育协议》的约定。
（2）乙方在签订劳动合同之前，甲方有权了解乙方与劳动合同直接相关的基本情况，包括但不限于劳动者的学历、履历、资格或任职证书（明）以及以前劳动关系是否解除或终止等。劳动者应当如实说明，并应书面承诺其真实性。若因故意漏报、隐瞒前述基本情况，骗取甲方签订劳动合同的，经甲方查出或被原单位追诉的，视为乙方的欺诈行为并导致甲方的严重误解，甲方有权依法申请认定本合同自始无效，由此给甲方造成的损失，应由乙方全额承担。
（3）乙方未按照本合同第一条规定的到岗日到岗的，本合同自到岗日满后自动失效，但甲方认可的除外。由此给甲方造成的损失，应由乙方全额承担。
（4）本合同的附件与本合同具有同等效力。但如果本合同的条款与附件内容有任何冲突或不一致之处，则以附件中的内容为准。
（5）本合同履行过程中，若甲方变更名称、法定代表人或者主要负责人、投资人等事项，不影响本合同履行；若甲方发生合并或分立等情况，本合同继续有效，由承继单位继续履行。
（6）乙方在合同期内，属其岗位职务行为或主要利用甲方的物质技术条件所产生的所有专利、版权和其他知识产权归甲方所有，乙方无权进行商业性开发。
（7）双方签订本合同后，乙方不得在合同期内再受聘其他任何单位从事与甲方相同或类似或有竞争冲突的业务。
（8）乙方对在合同期间得到的有关甲方及其关联公司的情报、信息等商业秘密进行保密，不得将其泄露给任何第三者（亦包括无工作上需要的甲方雇员）。乙方违反保密义务则被视为严重违反本合同，并认为有足够的理由被辞退。此种保密义务在本合同终止或期满后的任何时间对乙方仍有约束力。
注：商业秘密和竞业限制、专项培训只在主合同中做原则约定，另行签订协议处理。
本合同未尽事宜，法律法规有规定的，按法律法规规定执行；法律法规没有规定的，由双方协商解决；双方协商一致，可以变更本合同。若双方协商不成或者发生劳动争议，应当依法向调解机构申请调解，向人民法院起诉。
本合同一式份，自双方签字盖章之日起生效；双方各执一份。甲方应按规定建立职工名册备查，并向劳动部门办理备案手续。劳动合同范本可以到信法网。
甲方（盖章）： 乙方（签名）：
法定代表人、负责人（签名）： 身份证号：
年月日 年月日
2022年合同补充协议书格式 篇三
甲方：（以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》等相关法律法规、遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本建设工程总承包施工事宜进行协商，达成共识，订立本协议，以资共同遵守执行。
一、工程概况：
项目名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 工程面积：
二、工程承包范围及承包方式
承包范围：施工图纸范围内的全部项目工程。
承包方式：包工、包料、保质量、工期、安全生产、文明施工。
三、合同工期
双方约定：本工程开工日期为 20xx 年 月 日，竣工日期为20xx年 月 日，有效工期为 600 天。
四、质量标准 工程质量标准：合格。
五、结算方式、付款方式
1、结算方式
（1）本工程与其全部变更签证结算时定额套用20xx宁夏回族自治区建设工程造价计价依据：《建筑工程计价定额》、《装饰装修工程计价定额》、《安装工程计价定额》、《建设工程费用定额》，其他费用按国家及自治区有关文件规定执行。材料价差按施工期间宁夏造价管理站颁发的《宁夏建材》信息文件分期进行划价调整，材差文件中未列材料（或暂定价部分）价格按发包人和承包人认可的实际价格调整。
（2）工程取费标准：该项目工程类别按定额站核定为准，企业类别按本施工企业类别计取。
（3）项目工程90%用现金结算工程款，房屋抵顶不超过工程造价的10%。
（4）甲方应在工程竣工之日起60个工作日内完成工程结算，否则视为认可乙方所做的单方结算，相关各方审定签字之日气1个月之内支付到工程结算款的95%，留5%做为工程保修金，保修期满一次性付清。
（5）甲方切除项目：土方、护坡、降水、电梯、消防、通风、空调及制冷机组。
2、付款方式
（1）本工程款的支付形式：现金及房屋抵顶付款共计95%（工程保修费5%，工程保修期满一次性付清）。
（2）承包人签订施工协议后，发包人开始土方开挖三日内，承包人向发包人交纳工程质量保证金300万元。质量保证金到甲方指定账户后，甲方向乙方以书面形式告知进场搭建临时设施及施工前的准备工作。若不按约定时间交纳质量保证金，视为违约，本协议自行解除。
（3）工程付款结点：第一结点地下钢筋混凝土结构施工到±0.000后支付至已完成工程形象进度的70%；第十层、第十八层钢筋砼结构施工完毕支付至已完工程形象进度结算价款的70%；装饰装修工程按月进度的70%支付工程款；多层主体封顶，按月进度款的70%支付。工程达到竣工验收合格后，在办理竣工验收备案各类手续之前，甲方将工程款支付到已完工程量的90%。
（4）付款形式：主体封顶后按月进度支付，承包人每月25日提交已完工程量的付款申请书交监理和甲方代表审批后，发包人于次月8日前支付工程形象进度款的70%，拨付工程款时，承包人需提供农民工工资发放表。
(5)20xx年度能达到三个月施工期的，地下室必须到±0.000，发包人因工期时间不足，致使乙方20xx年度不足三个月施工期限的，甲方应付给乙方70%形象进度款，若付款不到位时，甲方按年息10%向乙方支付违约金。
（6）乙方停工放人时，涉及农民工工资问题，甲乙双方协商解决。
（7）工程竣工结算完，甲方不能按合同要求按时按比例支付工程款时，甲方应承担由此给乙方造成的一切经济、法律诉讼等损失，并按年息10%支付违约金。
2022年合同补充协议书格式 篇四
甲方:_____物业有限公司 （以下简称甲方）
乙方: （以下简称乙方）
根据管理合同约定，乙方为变配电设备有资质的专业管理公司，甲方经过对乙方的了解，决定将所属配电站委托乙方管理。甲、乙双方共同遵守中华人民共和国《合同法》、《电力法》，并明确双方各自的权利和义务，本着公平公正、互惠互利、等价有偿的原则。乙方按照《关于变配电站的运行管理规程》及甲方配电站的实际情况制定符合电业 KV巡视配电站巡视要求的管理内容，经双方自愿协商同意签订本合同。
一。管理的设备及数量:
甲方所属配电站为 区 路 KV供电的配电站，计有 KV电压等级，变比为:KV/ KV,容量为 KVA（干式）变压器 台。
二。管理地址:上海市 区 路 弄 号。项目为:
三。管理范围:
乙方管理范围为甲方与供电部门所签订的供用电合同中责任分界点用户部份的配电站即 KV进线闸刀至 KV馈线开关出线桩头（包括 KV馈线开关）。进出线（电缆）均不属于委托管理范围。
四。甲、乙双方要求:
1、甲方要求:
1.1.甲方委托乙方管理的配电站采用的设备定期巡视方式。经双方约定为每周一次，并24小时全天候应急（到现场时间20-30分钟左右）。
1.2.乙方应指派的配电站巡视人员专人应定期抄录有关仪表数据，记录电压、电流、电量等数值，每月提供一份《变配电站运行管理月报表》给甲方有关部门。乙方联系人 ;乙方联系人 ;
1.3.乙方应负责对配电站按电业的设备运行管理标准进行规范管理，确保配电站的正常、安全运行，并保持站内环境整洁。乙方应每月根据甲方用电负荷情况提醒并协助甲方调整MD,若一年内发生二次应乙方未提醒甲方调整MD而造成甲方MD超限，乙方将承担责任。加强力率管理，在泛欧现代大厦用电负荷正常的情况下，尽量保持配电站力率正常。
1.4.在合同期内，乙方按国家有关规定对所管理设备建立预防性电气试验计划和维护计划，甲方不再另行支付费用。
1.5.乙方在巡视中发现的设备缺陷和事故隐患应及时通知甲方，书面提出处理建议，由甲方采取措施进行消缺排除，乙方协助配合并做好有关记录。如甲方委托乙方进行消缺排除，双方事先签定委托协议，乙方可按实际消耗的材料和人工向甲方进行结算。
1.6.配电站在运行中如发生事故，甲方应及时通知乙方，乙方协助甲方处理事故，并做好事故处理记录。由非乙方管理过失原因造成的设备故障处理，甲方可委托乙方处理事故，双方事先签定委托协议，乙方可按实际消耗的材料和人工向甲方进行结算。由乙方操作过失原因造成的，乙方应及时处理事故、负责修复，做好记录，修复费用由乙方承担。
1.7.乙方的管理内容及标准均能符合国家相关职能部门（供电部门）的要求。
2、乙方要求:
2.1.？对委托管理的配电站，甲方应向乙方提供包括并不限于下述文件和图纸。
2.1.1.配电站平面布置图。
2.1.2.配电站电气主系统接线图。
2.1.3.配电站继电保护展开图。（包括各种保护、自切及进口继电器的型号及说明书）
2.1.4.变配电设备的电气交接试验报告。
2.1.5.主要电气设备（变压器、断路器、流变、压变、监控系统终端等）使用说明书复印件。
2.1.6.施工结束后的竣工图。
2.1.7.甲方与供电部门签订的供用电合同复印件。
2.1.8.设计院确定的负荷等级及分布情况。（设计说明书有关章节复印件）
2.2.1.乙方在接受委托管理前，须对配电站进行全面检查并审核电试继保校验报告及甲方向乙方提供的资料。对发现的问题，包括但不限于设计、施工质量、设备、站本体建筑、安全防护等方面的问题，以书面形式提交甲方。对影响安全运行的，甲方应及时进行整改和补充，否则由此而引发的事故，由甲方承担全部责任。
2.2.2.为了便于和供电部门的联系，乙方须对配电站设备按供电部门的'要求重新进行命名，并将带有设备命名的系统图送交一份给甲方存档。
2.2.3.甲方应配齐配电站应有的试验合格的安全用具及消防器材，并按电业规定定点放置。
2.2.4.配电站投运前，为确保配电站运行信息的及时交流，甲方应设专用分机，联系通道应畅通。
2.2.5.甲方要求部分或全部停电，应书面写明日期和停电时间，提前24小时交给乙方巡视人员。设备停电由乙方巡视人员负责操作，恢复送电时，甲方应再通知乙方巡视人员操作送电。紧急停电，甲方对口专业人员可以直接下令乙方操作。乙方巡视人员应记下操作命令，如无录音电话，操作后甲方发令人应对记录的操作命令及时签认。
2.2.6.乙方巡视人员无法现场处理的设备缺陷或事故隐患，甲方在接到乙方的报告后应及时提出处理意见。乙方也可受邀参与讨论，由甲方决策并付之实施。
2.2.7.出入配电站: 甲方人员要进入无人值班配电站，应通知乙方派员陪同进入，并履行登记手续。
五。甲、乙双方的权利和义务:
1、甲方的权利和义务:
1.1.甲方根据企业经营及维修等要求，有权决定配电站部分或全部停电。
1.2.甲方可随时了解配电站运行情况。
1.3.巡视人员有越出职责范围，影响甲方企业经营行为的，甲方可以要求乙方撤换该人员。
1.4.甲方应当为乙方进行有效管理创造条件并提供方便；
1.4.1.提供巡视所需的设施。
1.4.2.为出入
甲方配电站提供方便。
1.5.甲方如需变更所委派的与乙方业务对口的专业人员，应提前通知乙方。
2、乙方的权利和义务:
2.1.乙方有权取得甲方委托管理的配电站相关的技术资料和图纸。
2.2.对有可能影响配电站安全运行的设备、元件、器材，乙方有权提出由甲方进行改进或调换。
2.3.乙方应编制与配电站有关的运行规程和相关管理制度。
2.4.乙方应根据甲方委托管理合同，就配电站运行安全等问题与供电部门进行业务联系。
六。管理费用:
1、管理费:每月管理费 元（含预防性电气试验费）。
七。支付方式:
1、甲方支付方式为按每（月、季）支付一次。
2、具体支付日期为:每个月 日前。
3、甲方以支票支付或以转账形式将该期管理费用付入乙方银行账号。
（乙方开户行: ）
（乙方银行户名: ）
（乙方银行账号: ）
八。本合同自: 年 月 日至 年 月 日止。 管理期限为: 年。
九。违约责任:
1、甲方如于合同规定的委托管理期限届满前终止委托，甲方承担违约责任，应支付给乙方违约金。违约金为甲方单方面终止委托月份至合同届满各月的管理费金额再加上2个月的管理费金额。
2、乙方如于合同规定的委托管理期限届满前退出管理，乙方承担违约责任，支付给甲方违约金，违约金为乙方单方面终止管理月份至合同届满各月的管理费金额再加2个月的管理费金额。
3、甲方如不能按约定日期支付管理费用，连续超过3个月，应向乙方说明原因，以便得到乙方的谅解。
4、因乙方管理原因造成的停电、设备损坏（站内），给甲方带来直接经济损失，乙方除负责抢修损坏的电气设备外，损坏修复费用由乙方承担。
5、因不可抗力因素造成甲方对 项目管理终结，本合同自然终止，此种情况不受违约责任约束。
十。合同争议、更改、补充及终止:
1、本合同在履行过程中如双方发生争议，由双方本着互谅互让的原则协商解决。如协商不成，双方可同意提交上海市仲裁委员会，按照该会仲裁规则和程序进行仲裁，或向人民法院提起诉讼。
2、经双方协商一致，可对本合同条款进行修订、更改或补充，以书面为准，并与本合同具有同等法律效力。
3、合同规定的管理期限届满时，本合同自然终止。如欲续订合同，须在期满前2个月向对方提出书面意见。
十一。其他事项:
1、本合同内容未尽事宜，双方可协商解决，可以签定补充协议或另加附页。
2、本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用于中华人民共和国法律。
3、本合同对甲、乙双方都具有同等的法律效力。
4、本合同经双方盖章签字后，自签订之日起生效。
5、本合同正本一式二份，甲、乙方各执一份，副本一式二份，甲方执一份，乙方执一份。
十二。附件:
1、变配电设备设施维保作业规程。
2、变配电设备设施巡视作业规程。
甲方（盖章）:_________ 乙方（盖章）:_________
甲方代表人（签字）:______ 乙方代表人（签字）:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件1:变配电设备设施维保作业规程
1.0.目的和范围:
确保变压器、高压柜、低压柜及附属设备运行合格率达到100%。
2.0.职责:
值班电工、维保电工负责执行本规程。
3.0.作业规程:
3.1.变配电设备维保内容:
3.1.1.每次维保工作的安全由值班电工负责。
3.1.2.由电工领班负责每年将？ KV变配电设备外委做电试，每年将？ KV变电设备外委做电试，并在《设备设施维保记录表》上作好记录。
3.1.3.由电工领班负责每年将电气安全用具外送做电试，并在《设备设施维保记录表》上作好记录。
3.2.？配电设备内部每半年进行一次检查
3.2.1. 检查电线和接线桩头。要求电线和桩头表面无变色、氧化现象，接触良好。
3.2.2. 检查接地线。要求接地线无松动，接触可靠，接地线电阻小于4Ω。
3.2.3. 检查电器元件。要求开关、接触器动作灵敏、可靠，无损坏、发热、异响现象。
3.2.4. 对修理过的设备要加强巡查，修理内容记录在《设备设施维保记录表》内。
3.3.？每半年对配电设备进行一次清洁
3.3.1. 对变配电设备（包括变压器、高低压柜、量电柜、发电机柜）内部进行清洁工作。
3.3.2. 检查箱内的清洁。要求柜内电器元件干净、整洁，开关轨道清洁并上油。
3.3.3. 开关柜外清洁。要求柜外柜顶、桥架等用清洁布擦干净。
3.3.4. 清洁完毕在《设备设施维保记录表》上作好记录。
3.3.5. 维修后，应将固体废弃物及有毒有害固体废弃物按规定送至垃圾房集中处理。
4.0.？相关文件和记录:
4.1?《电气管理工作制度》。
4.2?《设备设施维保记录表》。
附件2:变配电设备设施巡视作业规程。
1、目的和范围:
配电站为 路 KV供电的配电站，计有 KV电压等级，变比为: KV/ KV,容量为 KVA（干式）变压器 台。保证上述变电机房供配电等设备正常运行。
2、职责:
维保人员负责执行本规程。
3.0维保人员工作程序:
3.1上岗前的准备:
3.1.1维保人员应安合同约定定期定时到岗。
3.1.2维保人员上岗必须穿戴好劳动防护用品。
3.1.3查阅上一班的运行记录若有疑问向领班了解情况，各项记录无疑义后签名确认。
3.2在岗的巡视要求:
3.2.1巡视变压器运行的声音、温度和电压。
3.2.2巡视各支路的电流、信号装置。
3.2.3巡视各种安全用品是否按规定摆放。
3.2.4巡视各种消防器材是否完好，并按规定放置。
3.2.5巡视环境卫生和通风情况。
3.2.6巡视变配电室的门窗关闭情况。
3.2.7巡视是否有小动物活动的迹象。
3.2.8巡视中发现问题，要及时处理并记录于运行记录中的备注栏内。
3.2.9当值班维保人员每一次巡视，要求将巡视情况记录于《变配电系统运行记录表》上。
3.2.10维修后应将固体废弃物及有毒有害固体废弃物按规定送至垃圾房集中处理。
3.2.11遇突发事件操作程序按《突发事件处理手册》进行处理
上面内容就是虎知道为您整理出来的4篇《工程施工合同补充协议范本》，能够给予您一定的参考与启发，是虎知道的价值所在。
【工程施工合同补充协议范本】相关文章
补充协议书 补充协议书格式规范优秀3篇11-27
建筑施工安全协议书（实用8篇）09-25
施工安全协议书【最新8篇】09-20
建设工程施工合同（通用7篇）09-19
建筑工程施工合同协议书（实用9篇）09-25
简单版施工合同（最新4篇）09-22
工程施工合作协议书最新5篇10-08
安装施工安全合同【9篇】09-28
湖北省建设工程施工合同精选7篇10-05
建筑施工合同【最新4篇】10-01