拆除合同（实用9篇）
随着法律知识的普及，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一份详细的合同要怎么写呢？虎知道为朋友们精心整理了9篇《拆除合同》，希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。
设备拆除合同 篇一
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同法条例》及有关规定，结合工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
工程名称：锅炉房及设备拆除
工程地点：电力巷锅炉房
工程内容：锅炉房及设备拆除
第二条：合同期
一、工程施工工期为：30天
二、工程开工日期为：
第三条：工程合同价
本拆除工程包干价为人民币：（大写）陆万伍仟零叁元柒角贰分整（￥:65003.72元）。
第四条：工程检查验收
一、乙方必须在保证施工安全和其它楼体结构安全的前提下，严格按施工要求对锅炉房、烟囱、锅炉及设备、管道及电气线路进行拆除，并接受甲方现场代表及基建职能部门的监督。
二、所有拆下的废旧门窗、预制板、锅炉及所有金属件、电气线路归乙方所有。
三、工程竣工后，甲方应及时进行工程竣工验收。
第五条：双方权利和义务
一、甲方责任：
1、负责断水断电工作。
2、配合乙方做好各方面协调工作。
3、派驻施工现场代表，对拆除工程进度进行监督检查。
4、组织对工程的竣工验收，并给乙方办理好结算工作。
二、乙方责任：
1、乙方在拆除施工中必须注意安全，不得违规拆除，拆除中因乙方操作技术等原因所引发的一切安全事故由乙方负责。
2、乙方派驻专人在施工现场负责管理监督。
3、乙方必须严格按照甲方要求进行施工，并确保与目标楼体相连的楼房在拆除过程中的结构安全，否则，由此造成的一切损失由乙方承担。
第六条：工程价款的支付与结算
一、乙方拆除完工经甲方验收合格后甲方在一星期内向乙方支付所有款项。
第七条：乙方的违约责任
乙方拆除后必须及时清理现场。乙方如未能按甲方要求及时清理建筑垃圾，按每立方米建筑垃圾20元人民币处罚，最高不能超过合同价。
第八条：争议
本合同经双方签字盖章生效，至合同工程竣工验收，结清工程款后自然失效。
本合同一式四份，双方各执两份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
甲方法人代表：（签字）乙方代表：（签字）
签订合同日期：年月日
拆除合同 篇二
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为保护双方的合法权益，结合本合同施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的 拆除工程之有关事宜，达成如下合同：
一、工程概况
工程名称：
工程所在地点：
二、合同工期：
开工日期：
竣工日期：
合同日期总日历天数 天。
三、工程拆除的范围、承包方式及验收标准
l、拆除施工的范围为：
吉林银行梅河大街韩式洗浴玻璃幕墙广告牌，海之韵洗浴外墙三楼铝塑板装饰拆除。
2、承包方式为：
乙方对本拆除工程实行乙方自备拆除使用工具设备、包施工安全、包拆除质量、严格按照拆除施工工期完工；乙方自行承担本项目拆除过程中发生的全部费用(除人工费以外机械费、管理费、水电费、税费及行政许可审批所需费用等，由乙方自行承担)。
3、拆除施工任务完成后验收合格的标准：
(1)拆除范围内的所有广告牌并全部清理外运；场地无广告垃圾无杂物等；
(2)乙方完成本合同约定的其他义务。
四、乙方完成拆除任务所涉及的主要工作内容拆除现场应设置安全生产所采取的必要措施及设施；拆除双方约定范闱内的所有与广告牌有关的设施设备；较大物料的二次破碎；拆除施工完成后的场地平整；拆除施工时对邻近设施、建筑物、树木等的防护；降噪环保所采取的必要措施；拆除垃圾的清理外运及其市政运输道路的清扫与保洁等。
五、拆除施工的工期要求
自双方订立本合同之日起 天内，按约定完成拆除范围内的所有拆除任务。
六、履约废旧物资回收费用及支付方式
本工程乙方将拆除甲方指定的的广告牌，甲方给乙方支付人民币 万元整 ;甲方应于 年 月日向乙方付清前述所拆除费款额。
七、甲方义务
(1)给乙方提供办理拆除手续时必要的资料；
(2)协助乙方做好现场维护时所涉及到的邻里关系等的协调；
(3)给乙方提供拆除施工时的临时用水用电；
(4)按照拆除验收标准组织验收并办理有关手续。
八、乙方义务
(1)保质按期完成所有拆除施工任务；
(2)拆除施工过程中乙方必须接受甲方对安全生产、拆除进度等的全面监督检查；
(3) 乙方按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担责任。
十、违约责任
l、乙方不得以任何理由拖延拆除施工进度，由于乙方原因迟延工期时，乙方按每日人民币壹仟元(1 000元/日历天)向甲方支付违约金。
2、乙方延迟完成拆除任务时间超过叁个日历天(3日历天)时，甲方有权单方面解除本合同，乙方向甲方交纳的履约保证金全部作为乙方违约向甲方支付的违约金，甲方无需向乙方返还。
十一、拆除任务完成经甲方检查验收后，双方形成书面的确认单并办理完其他约定的手续后，拆除施工合同自动解除。
十二、争议解决
因本合同发生的全部争议，双方应本着平等互利的原则友好协商；如协商不成，从以下两种方式中选择一种：
(1)提交 仲裁委员会仲裁。
(2)依法向人民法院起诉。
十三、合同份数
本合同一式 份，甲乙双方各执 份，具有同等的法律效力。
十四、合同生效与终止
本合同自签订之日起生效，合同履行完毕后自行终止。
十五、补充约定：
甲方(签章)：
法定代表人/授权委托人：
乙方(签章)：
法定代表人/授权委托人：
年 日月
拆除工程合同 篇三
甲方：_________
乙方：_________
双方本着平等互利、诚实守信原则，通过友好协商，就甲方委托乙方完成南安市北内环路给水延伸段工程DN600球墨管道横穿路段拆除工程达成一致意见，就相关事宜达成以下协议：
一、工程概况
1、工程内容：北内环路给水延伸段工程DN600球墨管道横穿路段拆除；将所拆除管道、配件装运至美林自来水厂厂区内。
2、工程地点：南安市凤凰路（北内环）。
二、工程工期：
工期共计7天。
三、工程总价
该工程总价为：人民币壹万陆千肆佰贰拾元整（小写：16420元）该价格包括为完成本项工程所发生的工人、材料、机械及安全协调、税收等一切明示费用。
四、付款方式
乙方拆除工程完工并将拆除材料运至美林水厂厂区内，经甲方验收后七天内凭税票支付全额款项。
五、解决争议的方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院诉讼。
六、其他
1、合同履行期间，甲乙双方对本合同内容作实质性的变更或订立补充协议，必须经双方当事人签字（盖章）后方能生效。
2、本合同从甲、乙双方签字（盖章）之日起生效，工程完工甲方付清工程款后合同失效，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
拆除的合同 篇四
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，本着平等自愿，诚实守信的原则，经甲乙双方协商，就甲方委装修合同模板电子版托乙方拆除厂房工程承包事宜，达成协议如下：
一、工程名称
霸州市三利实业有限公司550热轧车间厂房拆除工程
二、工程内容
1.将车间厂房拆至地平面，料场砼牛装修合同怎么写腿柱拆至地下结合处。
2.拆除车间内及料场内的道轨、砼行车梁、划线等。
3.拆除的钢结构材料、彩板、门窗等运到甲方院内指定地点，建筑垃圾、砼牛腿柱、砼行车梁拆除后运至甲方院外。
三、承包方式
乙方负责该工程所用的人工费、装修合同电子版机械费、运输费、工具费、材料费等相关全部费用。
四、工程价格
1.拆除厂房按每平米18元，按实际建筑面积结算。
2.砼牛腿柱、砼行车装修合同书梁拆下后归乙方所有，甲方不再支付拆除该部分的费用装修合同模板电子版。
五、付收方式
按工程进度拨款装修合同模板，工程竣工经装修合同范本简单甲方验收合格后，付清全部工程款。
六、工装修合同报价清单程期限
于20_年11月21日开工，在20_年12月10日前竣工，工程期限不超过20天。
七、安全责任
施工前乙方应对其施工人员进行安全教育，施工过程中甲方有[www.huzhidao.com]权对乙方物的不安全状态、人的不安全行为进行检查、监督，提出整改指令。乙方出现安全事故的、或因该工程给甲方及第三方造成损害的，装修合同模板电子版由乙方承装修合同简单版担全部责任。
八、工程验收
工程竣工验收由乙方装修合同简单版提出申请，甲装修合同怎么写方应及时验收。不申请验收或不及时验收的，由装修合同书相关责任方承担责任。
九、违约责任
1.在本合同履行过程中，发生违约行为的，由违约方承担相应的违约则热，赔偿给对方造成的经济损失
2.工程没有在工程期装修合同书限内竣装修合同电子版工的，每延期一天，乙方应支付工程总价10%的`违约金。
十、其它约定
1.因甲方原因或自然灾害造成工程延期完成的，工程期限可以顺延。
2.未尽事宜装修合同模板及工程变更的需经双方商定确认后履行。
3.本合同经双方签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_______年____月____日 _________年____月____日
拆除合同免费版 篇五
原告：
住所：
被告：
住所： ，联系方式：
诉讼请求
1、请求判决确认被告双方于 年 月 日签订的《房产买卖协议》及双方于年 月 日签订的《补充协议》均为无效；
2、请求判决被告返还原告向其支付的定金万元，并依照定金罚则另行向原告支付款项人民币 万元；
3、请求判决被告赔偿原告利息损失元。
事实和理由
原告与被告于 年 月 日签订了《房产买卖协议》。协议中双方约定：xx
原告认为：《房产买卖协议》及其《补充协议》应依法确认为无效合同。
基于上述事实和理由，为保护原告合法权益，特此请求贵院，判决如所请。
xx人民法院
原告：
xxxx年xx月xx日
二手房解除合同起诉状并不难写，但决定起诉还是要提前做好相关准备，以免败诉，承担不利后果。以上就是给大家带来的二手房解除合同起诉状范本的相关知识，如还有其他疑问，换一俩明细进一步沟通交流。
拆除协议书 篇六
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
甲方取得拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据我国有关法律、法规的规定，经甲乙双方协商同意拟定本协议，以资双方共同遵守。
一、拆除任务：
设备。
二、拆除范围：
配电房内与配电有关的物资，酒罐房与酒罐有关的`物资。
三、拆除期限
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即：____年____月____日至____年____月____日，历时天。
四、付款方式：
甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币xx元。施工保证金xx元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为，三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。
五、乙方权利及义务：
1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。
2、制定详细的施工方案及安全措施。
3、负责拆除现场的安全及文明管理。
4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。
5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全，施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。
六、本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。
七、如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
八、本合同经双方签字盖章即生效，一式三份有同等效力，甲乙双方各持一份。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
____年____月____日
拆除合同免费版篇 篇七
发包方：
承包方：
依照《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关施工事项，达成如下协议：
一、工程名称：天津海事局烟台航标处原有设备房拆除工程工程地点：天津海事局烟台航标处院内工程内容：地面原建筑物、原建筑物地下外墙毛石基础的拆除及所有拆除废料外运，处置等。
二、施工中拆下的各类废旧材料经甲乙双方认价后，由乙方处理，且在决算中扣除。
开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日合同工期总日历天数3天
工程总造价约(人民币大写)：陆万捌仟叄佰捌拾玖元柒角肆分(结算方式：乙方完成全部拆除清运工作后____日内，甲方先预付预算造价的元)70%，余额待审定后一次性付清。(定额工日按53元个计算)
一、甲方责任：
1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工范围内地下管线等有关方面的施工技术交底，并交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
2、负责拟拆除房屋的断水、断电、断通讯等工作。
3、配合乙方做好各方面的协调工作。
4、负责对拆迁施工现场的监督、检查。
5、负责对拆除完毕的工程进行验收。
二、乙方责任：
1、按甲方的要求按时进入拆迁场地，保证工期的顺利完成。
2、负责对本协议所列的拆除范围内建筑物及附属物的拆除，清运，清扫等工作。
3、因乙方原因造成的事故，行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。
4、在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫。
1、违反本合同规定，甲乙双方各自承担其责，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。
1、乙方按照有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成的事故及因此而发生的费用。
2、乙方在动力设备、高压线路、易燃易爆地段施工前，甲方需安排专业人员配合。
甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。
本合同一式四份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
合同签订时间：
拆除合同免费版 篇八
委托代理人：____，男，________事务所律师。律师执业证号____________，电话________________。代理权限为个性授权代理。
委托代理人：___，男，云南大理律师事务所律师。代理权限为个性授权代理。
刘__诉张__买卖合同纠纷一案，由___人民受理，案号：(20__)__初字第39号，原定于20__年8月30日开庭。现经委托代理人努力协调，经双方协商，达成以下庭前和解协议：
一、甲乙双方一致同意解除双方于20__年5月23日签订的房屋买卖合同。
二、甲方将先前收取乙方的购房预付款人民币________元(大写：____________元整)退还给乙方；
三、乙方收足上述款项后，则向撤回所有诉讼请求及财产保全申请。乙方撤诉后，人民就该案收取的所有诉讼费用由甲方承担。乙方以后不再就该案所涉及的债权向甲方提出任何主张。
四、本协议一式四份，甲乙双方及双方代理人各持一份，经上述各方签名后生效
甲方：________委托代理人：____________
乙方：____________委托代理人：____________
________年____月____日
房屋拆除合同 篇九
委托人：（以下简称甲方）
受托人：（以下简称乙方）
因国家城市规划建设需要，现对区地段，住宅小区二期工程用地范围内的房屋依法行政拆迁。现就房屋拆除一事，甲方全权委托乙方拆除，经甲方审定，乙方具备合法施工资质。为保证施工顺利进行，甲乙双方根据有关法律法规，本着平等互利的原则，经友好协商，签订如下协议：
一、乙方须服从甲方的统一部署，听从指挥。
二、乙方必须向甲方书面报告安全施工方案，并严格按照施工方案进行操作，所提供的施工方案作为本合同的附件，具有同等法律效力。
三、乙方必须采取安全防范措施，出示安全警示牌和划定警戒线，施工人员必须佩戴安全帽和统一标志，禁止穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，做到文明施工、安全施工。
四、甲方委托乙方拆除旧房面积约为叁仟平方米，其中贰仟平方米甲方不收取乙方的房屋拆除残值费，其余壹仟余平方米按5m2收取拆除残值，并由乙方向甲方上交拆除保证金壹万元整。在拆除工作按期、按质完毕后，退还乙方。
五、拆除期限为：_________年____月____日至_________年____月____日。
六、拆除房屋施工现场的安全责任人为和李卫清，分别代表甲乙双方负责监督现场安全工作。乙方应配备专业水电工作人员，拆除前先对房屋进行水电线路的拆除，消除一切不安全因素。在拆除施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。
七、危险区域必须组织机械操作，费用由乙方自付。
八、乙方必须按照甲方要求和现场实际情况，及时转运拆除后的建筑垃圾或按甲方要求进行场地平整。
九、乙方负责协助甲方回收每户的水表、电表。
十、在实施拆除过程与周边发生的一切纠纷，由乙方负责解决。
十一、乙方在合同期限内未完工，甲方有权自行组织机械或另行委托其他单位进行施工，由此产生的费用按实际发生额由乙方承担。
未完工部分，乙方须按5元/㎡的标准向乙方支付违约金。
以上费用均从乙方上交甲方的保证金中扣除。
本合同一式四份，甲乙双方签字盖章后生效，甲方三份，乙方一份，均具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
以上就是虎知道为大家带来的9篇《拆除合同》，希望对您有一些参考价值。
【拆除合同】相关文章
拆除的合同最新10篇01-14
拆除施工合同（6篇）10-22
拆除合同【最新5篇】10-15
房屋拆除合同优秀9篇09-04
最新拆除合同免费版【通用9篇】08-16
拆除协议书通用4篇07-11
拆除工程合同书通用9篇05-06
2023年《中华人民共和国合同法》完整版05-02
酒店订房协议书范文（精选6篇）10-26
退款协议书通用6篇12-03